[合同]建材购销合同(篇四)。
当人们逐渐拥有法律意识之后,大家在工作中也会频繁的接触到合同。合同是企业发展中非常重要的一个因素,大家知道如何拟定一份高质量的合同吗?我们为您搜集了一篇“[合同]建材购销合同(篇四) ”的文章希望对您有所启发,无论您需要什么内容这篇文章中都涵盖了!
供方: 合同编号:
签订地点:
需方: 签订日期:20xx年8月18日 卖方与买方在平等、互利基础上,经双方协商一致同意按下列条款履行,并严格信守。
一、 货物名称、规格、数量、单价、总值:(详见清单)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:根据国家标准,行业标准,没有国家标准,行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。
三、交(提)货地点、方式:需方指定地点
四、运输方式及费用负担:送货上门、供方负担
五、合理损耗及计算方法:无
六、包装标准、包装物的'供应与回收:原包装、不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限:按原厂技术标准验收,需方收到货后提出异议期限为十五天。
八、结算方式及期限:货到验收合格、发票到后三个月内付款。
九、违约责任:如发生质量问题,需方将提出索赔。具体事宜协商解决。
十、解决合同纠纷的方式:合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
十一、其它事项:本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章有效,均有法律效力。
需方: 供方:
单位名称(章): 单位名称(章):
年月日:
小编推荐
建材合作合同范本(精选10篇)
在人民愈发重视法律的社会中,我们开始学着用合同来保护自己。签订合同时一定要留意合同内容的内容是否合法,在拟定合同时有什么不能忽视的重点吗?敬请您留心阅读本文。
建材合作合同范本【篇1】
甲方,代表,地址,电话,乙方,代表,地址,电话,风险提示,合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 经甲乙双方友好协商,本着优势与资源互补和合作原则,甲乙双方形成企业联盟合作关系,双方同意签订如下合作协议,一、甲方责任风险提示,应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示,因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 乙方按厂家提供产品,甲方提供经营场地并组织各县市服装市场批发商选购乙方产品。往返货品运费、经营场地使用费、水电费、仓储费及乙方委派的导购员工资(______元月人)及食宿费等相关费用由甲方承担,乙方不承担任何费用,乙方提供的产品展销由甲方统一收款、统一管理,产品出售后按销售额交______%劳务费给甲方,每月结算货款。二、乙方责任乙方提供的产品,必须符合当地市场需求和满足市场,乙方货到后,甲方按厂价金额借______%货款给乙方,便于乙方运作,借款期限为______个月,前______个月免息,后______个月按银行贷款利息结算,乙方如不按期还款,从第______个月起每月按借款金额______%给付利息给甲方,乙方产品出售后,先归还甲方借款,余下货款扣除______%劳务费后付给乙方。三、产品发回乙方第一次、第二次提供的产品,如对市场不畅销的,由乙方导购员将货品发回给乙方另行处理,运费由甲方承担,第三次运费由乙方承担。畅销的产品由乙方导购员及时告知乙方,由乙方扩大生产继续发货,运费由甲方承担。四、加盟方式与条件1、乙方有研发设计能力、生产能力、经营场地、正常经营,加入______服装企业集团市场联盟,服从甲方指定地点按厂价展销产品或商务考察,如乙方不按本条款执行,要承担______万元违约金给甲方。2、乙方在甲方指定市场经营中,如出现资金困难,需向银行贷款______万元以下生产资金,经甲方审核同意后,XX公司为乙方担保贷款,但乙方必须提供______名担保人向甲方签字为乙方担保,乙方必须按期归还本金及贷款利息。4、乙方加入______服装企业集团市场联盟成为理事会理事,遵守联盟章程,享受联盟会员优惠政策,资源共享、效益分享。五、违约责任风险提示,合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 本协议双方共同遵守,一方违约要赔偿守约方的经济损失。六、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。七、其他1、本协议一式______份,甲乙双方各持______份,具有同等法律效力。2、未尽事宜,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。甲方(签章),代表人(签字),________年____月____日乙方(签章),代表人(签字),________年____月____日
建材合作合同范本【篇2】
食品销售公司销售业务操作规范为规范管理、加强控制,特制定本销售业务操作规范,本公司各级销售人员必须严格遵照执行。
一、业务基本流程资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。
3、操作规范资金回笼:
论客户采取何种回款方式,资金必须到达公司帐户后方能报站发货。
应尽量建议客户通过*工商银行回款,以加快资金进帐速度。
3.户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。
拿到客户汇票应仔细检查以下项目必须有两联,且为第、3联;应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨,否则须退回重盖;大小写金额应一致,缺一不可,否则须退回重办;出票期应正确且不能超过一个月,否则须重办;收款人全称和帐号必须正确,否则须重办;汇票大写金额前不能有xxx现金xxx两字,否则不能入公司帐,须重办;城市商业银行汇票收款人台头需开xxx杭州____保健食品有限公司销售公司xxx全称,不能少xxx销售公司xxx;汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码,否则需要银行通过电报更正;若客户借用他人帐户向公司汇款,应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章,与汇票一同寄回,否则须重办。
汇票一律用特快专递寄回公司。
一旦发生退票,内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办,客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。报站
站前应查询客户的可用资金,没有资金不能报站。
站前应查询所报产品是否紧缺,紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站,以免影响销售。
3.报站单应经客户签字或盖章确认,报站单上以下信息必须正确无误;品种、规格、数量、是否拼车货运方式(铁路还是公路)、发运时间;铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货);配送或促销品的品种和数量。
报站后无正当原因不允许更改。
产品不允许自提,特殊情况经批准后执行。
铁路发货客户每月发货量超过一个车皮,须报车皮发货,不得分批报集装箱。
增加或修改送货地址或提货客户,需出具盖有公章的书面凭证,经批准执行。
公路到站客户:要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料,促销品等,而且需签字盖章。否则出现问题,我方概不负责。货物短少的处理
客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少,应立即要求铁路部门出具记录,客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出),内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款,同时向保险公司理赔。
短少货物数量超出20箱时,客户经理必须到站清点确认,并通知杭州销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。
3.客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少,应立即通知客户经理,客户经理应尽快到站清点确认,并通知销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。开户、终止及变更客户资料:
开户新开户必须上报开户原因及市场情况,经公司核实批准后实施;同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份),禁止商业贿赂的协议(3份),开户登记表(省级经理签字),营业执照副本复印件,全年计划表,合同评审表。营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的,需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。协议加盖公章或合同章,所盖章与营业执照,合同抬头相符,签名与营业执照上的负责人相符。开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货,若实行出厂价的需提供相关说明。
终止业务若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准,其他原因要申报公司批准;中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤,否则发生问题由客户经理和省级经理负责。
3.客户资料更改更改抬头,需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行;更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核;更改帐号,税号等其它内容必须发更改函方可更改。联销体客户因实际需要有第期分为每月一次或二次。一次为每月30日,二次为每月15日和30日。
返息返息按资金回笼截至日保证金余额计算。返息额每月结算一次,次月10日前务必结算到位转入客户帐户,并将结算清单发给客户。承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据,5日前抵达我公司。若客户开具非正式税务收据,我公司按代扣
%所得税后付给客户。若客户不开任何收据的,我公司直接在发货发票中折扣,并开具返息通知单给客户。
3.转帐客户之间转帐要有转出单位的许可证明,转入单位的收据,分管客户经理确认。客户退款一般在终止业务往来的次月办理,需客户提供:终止业务往来申请清帐退款的证明,正规收款收据,客户经理的签字认可。退款抬头要与我公司开户抬头一致。退款不得汇入个人储蓄帐号。相关业务
按照公司要求,做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册,公司将予以重罚。
公司的有关销售政策,要及时传达到规定的级别范围。
3.内勤每天将有关当日资金回收,报站、实发、可用资金,报站未发,销售日报表,移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。
每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息,可向办事处查询。
建材合作合同范本【篇3】
甲方:__________________装饰工程有限公司
乙方:____________________________________
根据《xxx经济合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,本着互利互惠、共同发展的原则,经过友好协商,就合作_________样板房装饰工程的项目进行的相关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
工程地点:_________A栋804室、C栋802室、C栋604室。
工程内容以甲方批准。
工程承包方式:
甲方负责设计、施工,与开发商的协议签定。
乙方可以为样板房提供主材,主材可以作为出资费用(须成本价),计入成本核算,如不够,另行补费。
恒森阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到____年___月___日。
第三条利润分配
利润定义:卖掉样板房后所产生的利润。
分配方式:甲乙双方按利润各按25%分成。(因有四家合作,所以每家按25%分成)
第四条免责
如因第三方原因或不可抗拒因素,导致项目终止,甲乙双方不负法律责任,经济责任各承担25%。
第五条违约责任
本协议生效后甲乙双方应严格履行协议所规定的各项条款,任一方不得擅自变更或解除协议,否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
因一方原因,造成协议无法继续履行时,应及时通知对方,协商协议终止,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
因协议双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条工程价款支付方式
工程验收合格后,开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
本样板房成本价:
(1)A栋804室以万元作为本工程的成本价;
(2)C栋802室以万元作为本工程的成本价;
(3)C栋604室以万元作为本工程的成本价;
在此期间:
(1)若开发商将样板房售出,开发商按工程协议价支付款项;
(2)若售出价格高于协议价格,开发商按实际售出价格支付款项;
(3)若开发商未售出或售出价格低于约定成本价,则开发商按约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间,享有向开发商优先购买权,享受开发商优惠价格,优惠价格为___________________元,购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条透明化
具体合作项目进行期间,所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条附则
本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲、乙双方直接签定协议的,本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,协议履行完成后自动终止。
本协议双方共同遵守,未尽事宜经双方协商解决,协商不成,双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
甲方:_________________装饰工程有限公司
乙方:________________________________
____年___月___日
建材合作合同范本【篇4】
甲方:
乙方:
名称:
经营场所:
出资额:40万
类型:个体商户
一、经营范围:水泥批发零售(经营范围涉及国家法律法规专项管理定的从其规定)
二、合伙期限。
合伙期限 5年,自工商部门核发营业执照之日起开始计算。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
三、出资金额、方式、期限
(一)甲方出资人民币 20 万元,大写 贰拾万元整 ,占总投资额的50 %;乙方出资人民币 20万元,大写贰拾万元整 ,占总投资额的 50%;
(二)双方以现金方式出资,于20 年__月__ 日以前交齐。
(三)本合伙人出资共计人民币__ 40万元,大写 肆拾万元整 。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
四、盈余分配与债务承担
合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
(一)盈余分配:合伙人投资成本全部回收以前,各合伙人依照出资比例对合伙人利润进行分配;合伙人投资的成本全部回收以后,合伙人的利润由各合伙人平均分配,即各合伙人各自享有二分之一的利润分配额。
(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以投资比例为依据,按比例承担。
五、其他
(一) 经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;
(二)本合同一式两份,合伙人各执一份,自签字之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年月日 年月日
建材合作合同范本【篇5】
甲方,
地址,
电话,
乙方,
地址,
电话,
甲方因装修房屋的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合作协议。
第一条,工程项目
1、房屋地址,______________。
2、建筑面积,_______平方米。
3、设计范围,_____________。
第二条,设计_____及支付方法
1、经甲乙双方商定设计_____为_______元/平方米(建筑面积),测量后估算__________元,金额大写______元。效果图按______元/张计算。
2、付款方式
甲乙双方采用以下付款方式,
(1)量房前甲方无需支付预付款。
(2)乙方的平面方案经甲方确认后,甲方需支付设计费总额的______%,即_______元。
(3)乙方需在约定时限内为甲方制作完成_____施工图,经过双方交流修改,甲方支付设计费总额的_______%,即_______元,可接受_____设计图纸。
第三条,设计内容及完成日期的约定
1、乙方提供的平面设计图。
2、平立面图包括,
(1)原房型图
(2)墙体改造图
(3)平面家具布置图
(4)天花图
(5)立面图
(6)节点详图
(7)水电图
3、乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在_______个工作日内完成_____施工图。
4、工程施工过程中,乙方进行跟踪服务与指导,包括施工交底、现场视察,以及_______市内的主材选择与陪购等。
第四条,双方责任
1、甲方责任
(1)甲方按约定的时间和金额支付给乙方设计费。
(2)在工程施工过程中,甲方如需乙方陪购主材或挑选家具等工作,需提前二天预约,以便乙方安排时间。
2、乙方责任
(1)乙方如期向甲方交付本协议规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
(2)乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改。
(3)乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图。
第五条,协议生效、中止与结束
1、本协议需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
2、因甲方原因要求中途停止设计工作的,则乙方不退还甲方已付款,并结束本协议关系。
3、本协议以甲方按本协议规定付清全部设计费,乙方向甲方提供本协议中规定的全部工程设计文件、并完成工程施工进行中的跟踪服务之日起,结束本协议关系。
第六条,违约责任
1、甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在协议规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反协议约定。按每日_______元予以处罚。
2、协议生效后,甲、乙方无故要求终止或解除协议时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。
第七条,其他
1、本协议未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本协议附件执行。
2、本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
3、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。
4、协议期限从______年______月______日起至______年______月______日止。
甲方(签字),
______年______月______日
乙方(签字),
______年______月______日
建材合作合同范本【篇6】
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
甲方因工程需要,决定由乙方建材公司供给建筑材料,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定,经过充分协商,达成如下协议:
1、甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料,供货量初步商定,钢材_______吨,折款为_______万元,如果由于其他原因致使供货量不足量,按照实际的供应材料款额计算。
2、合作时间:从______年______月______日起至工程完工之日。
1、乙方供给甲方的建筑材料,材料质量需按建筑材料质量标准执行,以现场所进的材料进行检验,并附有原产品检测报告及合格证,抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量,承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点,费用由乙方自行承担。
2、乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工,如有交货延误,应承当由此给甲方带来的一切损失。
3、甲方验收货物后,应向乙方开具收料单。
4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。
1、货款支付方式为人民币结算。
2、自甲方接到货物并验收合格后,______个月内乙方根据当月实际供料的数量,凭甲方所出具的收料单开出发票,甲方在_______个月内将货款一次性付清。
1、乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求,否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任,并向甲方支付货物总价款的______%的违约金。
2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付货物总价款的______%的违约金,并应赔偿对方的经济损失。
双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密及建材销售价格等均负有保密义务,任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密,非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。任何一方违反本条规定的,应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。
本协议在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成可以向______方所在地人民法院提起诉讼。
1、本协议自双方当事人签字之日起生效。
2、本协议一式_______份,双方当事人各执_______份。
3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
建材合作合同范本【篇7】
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,经双方协商一致,签订本协议。
(1)工程户型:_______房_______厅_______卫_______厨。
(2)工程内容及做法:按照甲方图纸进行施工。
(3)工程承包方式:全包,包括建材等材料的供应。
(4)工程期限____天。
(5)协议价款:本协议工程造价为:________元。
甲方装饰装修的住房应合法拥有或经所有权人同意。
(1)开工_______日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
(4)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(5)负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
(1)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本协议工程。
(2)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。
(3)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)供应施工所需建材家装品。
双方约定按以下方式支付工程款:
(1)第一次:协议签订后_______日内支付_______%。
(2)第二次:装修建材进场后_______日内支付_______%。
(3)第三次:木工、油漆工进场后_______日内支付_______%。
(4)第四次:竣工验收后_______日支付内_______%。
(1)工程竣工后,乙方应通知甲方在_______日内组织验收。验收通过的,办理验收移交手续,并由甲方按照约定付清全部价款。
(2)本工程自竣工验收合格之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为_______年。
(1)一方当事人未按约定履行协议义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
(2)协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
(3)乙方供应的建材家装材料有质量问题的,乙方应承担赔偿责任和违约责任,并义务为甲方修护。
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
(1)本协议经双方签字(盖章)后生效。
(2)本协议一式_______份,甲乙双方各执行_______份。
(3)本协议如有未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
建材合作合同范本【篇8】
甲方(合作方):__________
乙方(合作方):__________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就建材店合作事宜达成如下协议:
第一条 合作内容
1.1 合作期限为:__________年,自__________年______月______日至__________年______月______日止。
1.2 合作内容:
(1)合作双方共同开设一家建材店,经营建材产品,销售给当地的居民和商家。
(2)合作双方共同制定销售策略,制定价格体系,共同管理店铺。
(3)合作双方共同协商,共同解决合作中遇到的问题。
第二条 合作方式
2.1 合作方式为:双方共同出资,共同经营,共同管理。
2.2 合作双方共同出资,甲方出资金,乙方出人才。
2.3 合作双方共同经营,共同管理,甲方提供店铺场地,乙方提供技术支持。
第三条 合作收益
3.1 合作双方的收益按照__________的比例分配。
3.2 合作双方的收益按照__________的比例分配。
3.3 合作双方的收益按照__________的比例分配。
第四条 合作风险
4.1 合作双方的风险按照__________的比例承担。
4.2 合作双方的风险按照__________的比例承担。
4.3 合作双方的风险按照__________的比例承担。
第五条 合作纠纷
5.1 如果出现合作中纠纷,双方协商解决。
5.2 如果出现合作中纠纷,双方协商不成,可以向当地法院提起诉讼。
第六条 其他约定
6.1 合作双方应当遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,在合作中互相尊重,互相信任,互相支持,互相帮助。
6.2 合作双方应当遵守本协议中的各项条款,如有违反,应当承担相应的法律责任。
第七条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
签字:__________ 签字:__________
日期:__________年______月______日 日期:__________年______月______日
建材合作合同范本【篇9】
卖方:________
买方:________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,行政法规的'规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条建材名称、品牌、规格型号、数量、价格见下表:
名称:________
品牌:________
规格型号:________
数量:________
价格:________
第二条质量标准:产品质量标准按国家标准执行。
第三条交货:交货方式为(卖方送货、买方取货)
交货时间:______年____月____日
交货地点:甲方指定地点,但不得超出________区域范围。
第四条验收:对于建材产品的规格型号、内部数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后10日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间:
经甲、乙双方友好协商决定,在合同签订后,由乙方将货款预付金额¥______元(大写:________元整)给甲方,剩余货款于货验收合格后,余款¥______元(大写:________元整)一次性转入对方指定账户。
第六条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货、或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款10%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款10%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式:
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解,申诉解决不成的,可向甲、乙任何一方所在地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项:
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条本合同未尽事项,双方可协商签定补充协议。
第十一条本合同一式俩份,甲、乙双方签字生效。
甲方(签章):______________
乙方(签章):________________
日期:______年____月____日
建材合作合同范本【篇10】
建材店合作合同协议书
一、 合作背景
为了进一步拓展市场,并提供更好的产品和服务给消费者,甲方与乙方决定合作,共同经营建材店,达成以下合作协议。
二、 合作主体
甲方:(甲方全称)
法定代表人:
地址:
电话:
乙方:(乙方全称)
法定代表人:
地址:
电话:
三、合作内容
1.甲方和乙方共同投资和经营建材店。具体事项包括但不限于建材选购、库存管理、价格制定、市场推广等。
2.甲方和乙方应建立健全的管理制度,确保建材店正常运营。双方需共同制定并执行包括但不限于货品采购计划、销售目标、营销策略等相关规定。
3.乙方应负责店面管理和日常经营。甲方有权对乙方的经营管理情况进行监督和检查,并提供必要的支持和帮助。
4.乙方应尽力推广甲方品牌,提高品牌知名度和竞争力,同时顾及甲方的形象和声誉。
5.甲方负责为乙方提供合格的建材产品,并确保供货及时、价格合理,同时提供必要的技术支持和售后服务。
四、合作期限
本合作协议自双方签字或盖章之日起生效,有效期为三年。合作期限届满前,双方可根据实际情况协商续签合作协议。
五、权益分配
1.合作期间,甲方与乙方所投资的资金占比,决定双方在利润分配方面的比例。甲方所占比例为70%,乙方所占比例为30%。
2.双方共同承担合作期间的亏损,按照各自所占比例分摊。同时,双方共享合作过程中的利润。
3.因提前解除或终止合作协议,导致损失和责任的承担,由违约方全额承担。
六、违约责任
1.甲方违反合作协议规定,未按时提供合格的建材产品或未履行其他合作义务的,应赔偿乙方的相关损失,并支付相应的违约金。
2.乙方违反合作协议规定,未按时支付货款或未履行其他合作义务的,应赔偿甲方的相关损失,并支付相应的违约金。
七、保密条款
1.双方应对本合作协议内容及履行过程中知悉的商业信息和商业秘密严格保密,不得泄露,未经另一方许可不得向第三方披露。
2.一方违反保密条款给另一方造成经济损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决
本合作协议的签署、效力、解释和履行均适用中华人民共和国的法律。双方如发生争议,应本着友好协商、互利互惠的原则解决,协商不成,可向合同争议解决机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合作协议未尽事宜,双方可根据需要书面协商,签署补充协议。
2. 本合作协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
签字/盖章: 签字/盖章:
日期: 日期:
[协议]防火防盗门购销合同(篇一)
合同对我们的约束力越来越不可忽视。签订合同必须通过正规合法的途径以及方式去进行,一份好的合同文书格式模板是怎样的呢?这是我为您准备的“[协议]防火防盗门购销合同(篇一)”相信它会让您满意,读完这篇文章您一定会有更多的收获!
甲方(全称):_______________________________________
乙方(全称):_______________________________________
签订时间:__________________________________________
依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程所需的加工与供货等有关事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
一、标的、数量、价款及交(提)货时间
二、防盗门质量标准:按国家丁级防盗门的质量标准要求订购,必须达到丁级门的标准,洞口尺寸由甲方提供,乙方确认,否则由甲方负责。
三、甲方对质量负责的条件及期限:产品质量保证期一年,在产品质量保证期内,乙方对由于产品出现的质量造成的故障,由乙方实行保修、包换直至产品符合质量要求。一年后出现故障,进行无偿维修。人为损坏不在保修范围之内,并收取材料费,同时,若甲方组织人员维修,其一切费用从乙方的保修费中扣除,每次扣___元的.保修金。
四、技术质量要求:乙方所提供的各类门以甲方选定的样品为准,证件齐全,严禁无证、证件不全和劣质不合格产品投入工程中使用,货到工地后先经甲方、质监、监理人员验收合格后,方可进场安装。并按现行建筑施工质量验收规范的行业强制执行标准进行施工,与土建施工紧密配合。若施工中违反了施工要求与验收规范而返工,所造成的人工、材料、工期进度的损失由乙方自负,竣工验收时达不到合格产品,由乙方负全部责任。
五、运输方式及达站(甲方工地)费用负担:乙方自负。
六、结算方式:
(1)自甲乙双方签订合同后,乙方将明珠家园26号楼_______单元_____________以每平米______________元,总价______________元顶给乙方;
(2)安装完工,甲方协助乙方将房屋相关的手续办全,钥匙全部交给甲方。
(3)下欠房款以明年的工程抵顶。
七、安装由乙方负责。填灰、压缝、缝隙打胶、门体污染、卫生处理等均由甲方负责处理。未按合同履行乙方不予安装,由此所造成的工期延误由甲方自行承担。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
[合同]汽车影音系统买卖合同
随着国家对法律的普及,合同成为了我们密不可分的好伙伴。签订的合同原件应妥善保存,放在一个安全的地方。栏目小编为您准备的“[合同]汽车影音系统买卖合同”让您眼前一亮,让更多的人看到这篇文章您可以把它分享给您的朋友们!
2022汽车影音系统买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。汽车影音系统买卖合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022汽车影音系统买卖合同正文内容
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲方与乙方经协商一致,就一年的销售量签订本合同。
一买方订购以下产品:
1汽车影音系统2600元套500套
合同总金额(人民币大写):壹佰叁拾万元整(¥130000000元)
二质量
卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以
及合同规格和性能要求。
三交货方式、时间、地点
卖方须在本合同签订后在一年内陆续提供,由买方到卖方公司所在地提
货,当场交货。
四验收
货物到达后,由卖方完成对货物卸载,由买方对货物的品种、质量、型
号、数量进行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定
不符,买方有权拒绝接受。
货物由买方验收合格并运走后,卖方不承担
货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。
五违约责任
买方无正当理由不能拒收货物,如拒收货物对卖方造成损失,卖方有权
追索。
买方逾期付款,买方每日偿付卖方欠款总额百分之五的滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的,买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务,对买方造成损失,买方有权追索。
六争议解决
本合同发生争议产生的诉讼,由合同签定地人民法院受理。
七合同生效
本合同一式两份,卖方与买方各执一份。
合同自双方签字之日起生效。
八本合同未尽事宜,经买卖双方协商一致并按民法典有关规定处理。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
[合同]买卖合同范本基础版
在我们生活水平不断提高的同时,我们平时工作中一定会使用到合同。合同的作用主要是规范合作事项,明确分清合作方权利、义务和责任,怎样使自己的合同撰写得更加全面?想要更加深入地了解“[合同]买卖合同范本基础版”不要错过编辑推荐的这篇文章,阅读之后您将会有更多的学习收获!
卫浴是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间。一般指卫浴用品。如洗面器、坐便器、浴缸、洗涤槽、配套卫生洁具等。签订这个合同需要注意什么呢?以下是范文网小编整理的卫浴买卖合同,欢迎参考阅读。
卫浴买卖合同范文一买方:
卖方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 所购建材基本情况(单位:元)合计人民币(大写): 元,¥: 元
第二条 质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》
第三条 交货:交货方式:(卖方送货 / 买方取货);交货时间: ;交货地点: 。
第四条 安装:安装方式:(卖方安装 / 买方自装);选择卖方安装的,安装标准为: ,安装费用由 承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条 验收:对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在卖方交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后 日内共同验收安装工程质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第六条 付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),交货验收后一次性支付余款;
(二)
第七条 违约责任
(一)卖方违约责任:
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为 年,卖方负责免费修理;
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货超过 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。
第八条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条 其他约定事项
第十条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为
准。
买方: 卖方:
联系电话: 联系电话:
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
签订时间:
签订地点:
卫浴买卖合同范文二根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第三条 交货:交货方式:(卖方送货 / 买方取货);交货时间: ;交货地点: 。
第四条 安装:安装方式:(卖方安装 / 买方自装);选择卖方安装的,安装标准应符合建筑装饰工程质量验收标准,安装费用由 承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
第五条 验收:对于卫浴洁具的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在卖方
交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件补足或换货;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后 日内共同验收安装工程质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第六条 付款方式及时间:双方约定以第 种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付(定金 / 预付款) 元(定金不得超过总价款的20%),交货验收后一次性支付余款;
(二) 。 第七条 违约责任: (一)卖方违约责任:
1、卫浴洁具经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;对于其他质量问题,包修期限为 年,卖方负责免费修理;
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货超过 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。 第八条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条 其他约定事项: 。 第十条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
买方(章): 卖方(章): 住所: 住所: 联系电话: 联系电话: 委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
签订时间: 签订地点:
卫浴买卖合同范文三第一条 商品名称 请认真阅读以下内容,确认您所报来的商品品牌、规格型号、颜色及数量后再签字。如有不明之处,务请当面问清,以免发生纠纷。单位:元/
第二条 质量标准:___________________________________________________________。 第三条 交货及安装: 交货方式:(送货 / 送货安装 / 买方自提);交货时间:_________ ;交货地点:____________;选择送货安装方式的,买方应为卖方提供安装条件,安装标准及方式为:____________________。
第四条 验收及三包责任: 对于卫浴洁具的规格、颜色、品牌与约定不符及有表面瑕疵的,买方应在(交货 / 安装)时当场提出异议,经核实卖方应无条件补足或换货;有内在质量问题的,包修期限为_________年,卖方负责免费修理;但经专业检测机构检验不符合(约定质量标准 / 国家标准、行业标准)的,自交货之日起两年内买方有权要求卖方无条件换、退货。
第五条 付款方式及时间: 双方约定以第________ 种方式支付价款。
(一)签订本合同时,买方支付(定金/预付款)___________元 ( 定金不得超过总价款的20%) ,交货验收后一次性支付余款; (二) _____________________________________________________________________________。 第六条 违约责任:
(一)一方迟延交货或提货的,每超过一日向对方支付迟延部分价款_________________ %的违约金; (二)卖方迟延交货超过________日的,除按前款规定支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还;已支付的定金,买方在不收取违约金的情况下可要求卖方双倍返还;
(三) 买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付的定金无权要求返还。
第七条 卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。
第八条 争议解决方式:
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向__________________人民法院提起诉讼,或 按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第九条 其他约定事项:________________________________________________________。 第十条 双方可以书面形式对本合同予以变更或补充,但变更或补充减轻卖方责任的,以本合同为准。 买方(章): 卖方(章): 主办单位(章): 住所: 住所: 住所: 联系电话: 委托代理人: 签订时间:
联系电话: 联系电话: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 签订地点:
[合同]建设工程施工承包合同
甲方:
乙方:
甲方拟将工程承包给乙方施工,经甲、乙双方协商,签订本合同。
工程地点:
1、乙方为甲方承建的改造工程范围,内容和质量标准。
(1)改造工程总建筑面积m2。
(2)改造工程内容:
(3)工程质量严格按甲方技术要求和施工规范组织施工,确保工程质量。
(4)施工过程中,发生一切人身事故,均由乙方自行承担。
(5)竣工后在使用过程中出现质量问题由乙方负责维修及处理。
(6)工期:整个改造工程总工期为天,即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,自然条件影响,停电以及非乙方原因造成的`停工,其工期顺延。
二、甲方在施工过程中的责任。
1、向乙方做技术交底和工程改造要求。
2、提供电、水及便利的施工现场条件。
3、及时支付工程款,以确保工程按期完成。
三、工程价款的支持:
1、经双方商定执行一口价 万元。
2、合同签定时拨 万元,土建材料,钢材进入现场付 万元,购彩钢复合板及压型板前再付30万元,工程竣工验收合格结清尾款 万元。
合同一经签定双方必须严格遵守,如有违约承担法律责任。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日