[荐]建材采购合同模板2024字。
现如今人们对于法律的了解日渐加深,合同的作用和意义日渐凸显。合同促进合作的合法化,真正有效的合同应该如何写?阅读本文内容或许能够拓展您的视野为您提供更加全面的帮助信息。
建材采购合同模板 篇1
甲方(需方):__________________
乙方(供方):__________________
根据《_____》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装。
一、产品的名称规格单价数量及其它
________________________________
模板按样品收货,整板在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的模板使用说明资料使用,产品合格率为____%)若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换,有一张换一张。
应偿付变更部分货款(或包装价值)总值___________%的罚金。
二、乙方供应产品或原材料必须满足
1、达到____省相应的质检验收标准;
2、按照甲方所需要的规格品牌_____(产地)和数量及时供应;
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输
1、甲方应提前____天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划____天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)
甲方如中途退货,应事先与乙方协商,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值___________%的罚金。乙方不同意退货的。
四、货款支付方式和时间
计算货款方式及付款约定:货到工地____个月后____个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款____%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的____%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
产品价格如须调整,必须经双方协商,如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同。
如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前___________天与甲方协商。
八、其它
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向_____委员会申请_____,也可以直接向人民法院起诉。
甲、乙任何方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
九、本合同一式____份,供方____份,需方____份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服。
需方:(公章)____________供方:(公章)____________
日期:____年____月____日日期:____年____月____日
建材采购合同模板 篇2
需方(甲方):
供方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着诚实信用、平等互利的原则,经双方友好协商,签订本合同,以供双方共同遵守。合同如下:
乙方在接到甲方书面异议后,应在______天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则。
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币 柒拾万零伍佰元整(700500元)。
第二条 产品名称、规格、质量(技术指标)
第三条交货地点:山西省阳曲县城内(具体地址甲方指定)。
第四条交货时间:20xx年9月15日-20xx年10月20日。
第五条交货方式:乙方按照甲方指定的交货时间开始供货,并将货物运送到甲方指定的地点后,由甲方现场负责人签收确认。(签收人:郭爱萍 联系电话:)。 第六条质量标准及异议期限:
乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价。如果甲方不能利用的,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。
2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。
第七条验收方法:乙方须按甲方的要求送货,货到现场后,在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的,则可以随时抽检,如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的。
乙方逾期交货的,应比照__________银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
第八条损耗责任:乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。
第九条付款方式:
签订合同时交付首付款 壹拾肆万元整(140000元),余款在 30 个工作日内付清。
第十条 经济责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间。
甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照__________银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后_______天内,按__________银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
3.产品包装不符本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
甲、乙任何方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后。
解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决。
4.产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值 10 %的罚金。
本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服。
甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货。
2.甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值 10 %的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。
交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在xx之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。
违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按
4.属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
甲方及乙方就甲方委托乙方购买本合同规定的钢材、水泥、模板等材料,乙方接受甲方委托事宜,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。
第十一条 产品价格如须调整,必须经双方协商,如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
甲方委托乙方代为购买钢材、水泥、模板等材料时,应当明确所需钢材、水泥、模板等材料的名称、数量、交付期限、质量标准等基本要求,并以书面或其他形式告知乙方;乙方收到甲方的委托后,应当及时为甲方寻找货源,并告知甲方其所需钢材、水泥、模板等材料是否能够得到及时供应以及包括单价在内的具体交易条件供甲方决定是否购买时参考;甲方决定购买的,应当及时告知乙方。甲方则按照乙方提供的交易条件向乙方支付预付款。待乙方收到甲方支付的预付款后,应当对该预付款预甲方确认。未经甲方认可的,乙方不得为甲方代买钢材、水泥、模板等材料;
第十二条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时,应提前 30 天与甲方协商。
甲方应当明确其所需钢材、水泥、模板等材料的名称、数量、规格等具体条件,及时按照乙方与供货方的合同支付所需货款;
第十三条 本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
乙方应当按照经甲方同意的条件与供货方签订合同,乙方应当尽最大的注意保护甲方的利益。因乙方的重大过失造成甲方经济损失的,应当承担赔偿责任;如供货方违反其与乙方签订的合同的,应当及时追究供货方的违约责任。
第十四条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
甲乙双方随时可以解除本合同。但是,乙方解除本合同,如甲方已经向乙方支付其委托购买的钢材、水泥、模板等材料的货款的。
第十五条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
因履行本合同甲乙双方之间产生纠纷的,甲乙双方应当通过友好协商的方式加以解决。经友好协商仍无法解决的。
第十六条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间。
第十七条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货。
第十八条 本合同共一式 两 份,由甲、乙双方各执 壹 份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
建材采购合同模板 篇3
采购方(以下简称“甲方”):________________
法定代表人:________________
营业执照号码:________________
地址:________________
电话:________________
传真:________________
供货方(以下简称“乙方”):________________
法定代表人:________________
营业执照号码:________________
地址:________________
电话:________________
传真:________________
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
一、乙方向甲方供应以下产品
风险提示:买卖的标的物
双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。
)建筑材料到达现场后,由供货单位负责卸货。若未取得购货单位同意的情况下,私自随意在现场卸货,处合同总价款?5%的罚金,由此造成货物的损坏、丢失等情况全部由供货单位承担。
同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
1、商品名称:________________
2、单价:________________
3、商品数量:________________
4、单品总额:________________
5、总金额:________________
二、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在______天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
)出现不合格建筑材料,供货单位无条件退换。若供货单位未能及时退换不合格建筑材料,处合同总价款?由于出现不合格建筑材料所给购货单位造成的全部经济损失由供货单位承担。
三、如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。
供货单位中途停止供应建筑材料,对供货单位处建筑材料合同总20%的罚款,赔偿由此给购货单位造成的所有经济损失,且购货单位有权单方面终止合同。
四、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
五、乙方在接到甲方书面异议后,应在______天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
)购货单位和供货单位双方特别约定,本合同债权不得转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款5%的违约金。
六、违约责任
风险提示:违约责任
违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。
1、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价。如果甲方不能利用的,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
)购货单位购买的建筑材料,经购货单位现场人员验收后发生的建筑材料损坏、丢失与供货单位无关。进场未验收的建筑材料由供货单位负责保管,损坏、丢失供货单位承担全部经济损失。
2、乙方逾期交货的,应比照__________银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
3、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意。
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定,买卖双方在平等互利的基础上,就下列标的物的买卖事宜达成以下协议:
4、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照__________银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算。
如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定,买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物,并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。
5、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
七、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后。
标的物在质量保证期内出现任何质量问题,出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失,出卖人应当负责赔偿。
八、其它
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后_______天内,按__________银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。
出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的,出卖人应按逾期交货部分货款的________日向买受人支付违约金,并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。若出卖人逾期交付超过____天,买受人有权要求解除合同,并要求其承担违约责任。
2、解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,应向有管辖权的法院提起诉讼,诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
3、本合同自_______年_______月_______日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式_______份,甲乙双方各执_______份。合同副本一式_______份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存_______份。
甲方(签字):________________
签订地点:________________
日期:_________年________月______日
乙方(签字):________________
签订地点:________________
日期:_________年________月______日
小编推荐
大米采购合同模板系列3篇
今天拼职场的编辑为大家挑选了一篇与“大米采购合同模板”有关的文章。在当下这个经济快速发展的世界中,合同随着我们的重视变得作用越来越大。合同内容需要在合作双方知情的情况下设置。阅读完之后请务必收藏下这篇文章以便今后观看!
大米采购合同模板【篇1】
甲方:
乙方:
签订时间: 年 月 日
签订地点:
20XX大米采购合同(精选13篇)在采购活动中企业会更关注采购计划,价格以及供应商的管理,对于采购合同普遍认为只是合同文档的采集与归档。下面是小编为您整理的“大米采购合同”
经甲乙双方协商,本着平等自愿和诚实信用的原则,同签订本合同并遵守以下条款。以中标价为单价,供货期间若市场价格有变动,每月根据xx市物价局或xx省农产品价格信息服务网当月公布的三种价格较稳定的大米(暂定为早灿米、晚灿米、晚米)平均价。
1、甲方向乙方采购食堂大米,品牌为 ,
当物价局公布的大米价格发生变化时,则按照原价格计算;如变化幅度超过0.02元,则根据物价局公布的价格提高或降低结算价格。
3、正式供期为试供合格后起至 年 月 日止,采购量视甲方食堂的需求而定。
4、供货方式为乙方送货上门,每批食堂大米采购时,甲方提前1—2天通知乙方,乙方须按期按质按量供应。
5、乙方所供各种大米须取得有关卫生许可证,同时要提供该批大米的产品合格证,并承诺向甲方供应的大米不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害,符合国家食品卫生的有关规定。
大米的重量应足斤足两, 每包大米重量正常误差必须低于0.2%;若经我方抽查发现有短斤缺两或破包、受潮等现象,将给予整批大米退回。
6、交货及验收:
(1)交货时间:乙方按甲方指定的时间交货。
(2)验收:由甲方验收。
7、结算方式
结算方式为月结,即当月26日至次月25日为一月结算一次。乙方于当月供货期满后一个星期内开出正式发票,并于次月5-10日到甲方财务报帐结算。
以上大米质量和重量等相关方面未达到要求者,应无条件退回,所产生的一切费用由供货商自理,并及时按要求更换大米;
8、乙方应保证:若供应的产品有数量、质量等不符合要求,没有通过验收或在使用中表现出一定的质量缺陷,乙方必须及时更换,如乙方对甲方提出的质量问题有异议,可委托有关质检部门进行检验。
验收:餐厅经理在大米送达时,应协同餐厅仓管员、蒸饭师对大米的逐批质量和重量依据中标评判标准进行评定和验收,并签署验收意见和记录评定参数;
9、违约责任:
(1)供应商送交的货物必须是定量包装,要求称量必须与包装袋上标明的重量一致,甲方验收时抽样5%过秤,如发现有不足秤的(偏差3‰视为正常误差),则当批货物按抽样平均重量计算,如累计出现三次不足秤的。
甲乙双方若有违反本协议的约定、造成对方经济损失的,对方有权要求违反方给予一定经济赔偿,并责令违反方限期解决或整改,逾期未解决或整改的,经济受损方有权终止本协议,并依法追究其法律责任。
(2)乙方未能按期按质按量送交大米或所送大米不符合合同规定的,则每次向甲方偿付伍仟元整的违约金。
(3)甲方拒收符合本合同规定的大米,甲方每次向乙方偿付伍仟元整的违约金。
(4)由于乙方所供大米的质量问题导致甲方发生食物中毒事件时,除赔偿甲方损失外,并处罚金壹拾万元,追究法律责任。
协议书签订后若乙方提供的大米出现质量、卫生等问题,甲方有权对乙方按次数进行人民币200元至20XX元不等金额的处罚;严重者。
(5)甲乙双方任何一方违约,致使本合同无法执行,使对方受到损失的,违约方须向被违约方支付壹拾万元违约金。
甲乙双方任何方若无法律依据而提前终止协议的,违约方应赔偿对方5%(按月总数量应付款的金额计算)的违约金;
10、争端的解决
(1)合同履行过程中发生的任何争议,若双方不能通过友好协商的方式加以解决,可向合同签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁,也可向县人法院提起诉讼。
产品的等级:级,保证袋装大米符合国家标准GB1354-20XX;如果是农户供应的散装大米。
(2)在法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其它事项和条款仍应继续履行。
(3)本合同依照中华人和国的法律进行解释。
11、不可抗力事件处理
任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时,应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报,在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同。
乙方根据甲方的要求及时送货上门,保证所售的大米质量符合相关的规定,即拥有QS标识和相关的许可证明,并及时将上述证明文件交给甲方查验。若乙方不能及时提供相应证明文件,甲方有权立即终止合同。
12、其它
(1) 合同所有附件均为合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。
(2) 合同履行期间,所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
乙方应保证所售大米的安全事宜,保证所售大米安全卫生,若因乙方所售大米存在污染或有害、有毒药物。
(3) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。
(4) 本合同一式两份:甲乙双方各执一份。具有同等法律效力,从甲乙双方签订之日起生效。
甲方: 乙方:
授权代表: 授权代表:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
大米采购合同模板【篇2】
供货单位 __ (以下简称乙方)。
为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。购销合同样本。
甲方食堂根据需要,在201x上学期定期向乙方采购一定数量的大米、食用油,为明确双方的权力和义务。
第一条^ 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:_____(应注明产品 的牌号或商标)
2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(^)项执行:
(1) 按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品。
乙方必须按甲方食堂所订大米、食用油的数量,保质保量按时包装好送交甲方食堂,乙方不得耽误送货时间,影响甲方食堂的正常运作。
第二条^产品的数量和计量单位、计量方法
1. 产品的数量:______________
2.计量单位、计量方法:_______ ____
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。
乙方提供的大米、食用油必须符合食堂安全标准,无变质,无异味,若乙方提供的大米、食用油存在质量安全问题,乙方承担给甲方造成的全部损失和法律责任。
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和 在途自然减(增)量规定及计算方法:_________
第三条^产品的包装标准和包 装物的供应与回收____
(产品的包装,国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由甲乙双方商定包装物回收办法,作为合同附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的。
以中标价为单价,供货期间若市场价格有变动,每月根据厦门市物价局或福建省农产品价格信息服务网当月公布的三种价格较稳定的大米(暂定为早灿米、晚灿米、晚米)平均价,计算出期间的差额比率,以此确定大米的价格。
第四条^产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位:______
2.交货方法,按下 列第(^)项执行:
(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执 行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行);
当物价局公布的大米价格发生变化时,则按照原价格计算;如变化幅度超过0.02元,则根据物价局公布的价格提高或降低结算价格。
(2)乙方代运(乙方代办 运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);
(3)甲方自提自运 。
3.运输方式:
4、到货地点和接货单位(或接货人)_______。
(甲方如要 求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前四十天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸。
乙方在时间期限内保证按商定价格提供优质大米给甲方,并用国家规定的粮食专用发票结算,每斤大米提供:厦门大学校内单价为人民币 元;厦门大学漳州校区单价为人民币 元;每月结算的大米价格以厦门市物价局于每月25日之前公布的价格信息为准;采取每月月底结账,下月转账付款的方式。
第五条^产品的交(提)货期限_______
(规定送 货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间。
大米的重量应足斤足两, 每包大米重量正常误差必须低于0.2%;若经我方抽查发现有短斤缺两或破包、受潮等现象,将给予整批大米退回。
第六条^产品的价格与货款的结算
1. 产品的价格,按下列第(^)项执行:
(1)按国家定价执行;
(2)应由国家定价而尚 无定价的产品,按物价主管部门的批准价执行;
(3)不属于国家定价的产品,或因对产 品有特殊技术要求需要提高或降低价格的,按甲乙双方的商定价执行。
以上大米质量和重量等相关方面未达到要求者,应无条件退回,所产生的一切费用由供货商自理,并及时按要求更换大米;
(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,按原价执行;按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。
验收:餐厅经理在大米送达时,应协同餐厅仓管员、蒸饭师对大米的逐批质量和重量依据中标评判标准进行评定和验收,并签署验收意见和记录评定参数;
2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费
和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。
协议书签订后若乙方提供的大米出现质量、卫生等问题,甲方有权对乙方按次数进行人民币200元至20xx元不等金额的处罚;严重者,按实际情况进行不同程度的处罚或追究其法律责任。处罚款可从乙方的结算款中扣除。
第七条^验收方法_______
(合同应明确规定:1 .验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等。)
甲乙双方任何方若无法律依据而提前终止协议的,违约方应赔偿对方5%(按月总数量应付款的金额计算)的违约金;
第八条^对产品提出异议的时 间和办法
1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不 符合同规定部分的货款。
甲方食堂根据需要,在20xx上学期定期向乙方采购一定数量的大米、食用油,为明确双方的权力和义务。
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合 同规定。
3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
4. 乙方在接到需方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处 理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
合同签订甲乙双方依据《民法典》、《中华人民共和国食品安全法》及其他有关法律、法规的规定,在平等、自愿、协商一致的基础上。
(甲方提出的书面异议中,应说明合 同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法,检验情况和检验证明;
乙方应在商品标明的保质期及保质条件下,对其提供的商品质量全面负责,乙方不得提供假冒伪劣商品或已临近失效期(质保期)及超过质保期的商品给甲方。如乙方提供商品因质量问题,引起甲方被客户投诉索赔而导致甲方受到的经济、商誉及其他损失,由乙方承担相应的法律责任及全额经济损失,同时甲方将对乙方处以一定的经济处罚。
第九条^乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货 款的__%(通用产品的幅度为1-5%,专用产品的幅度为10-30%)的违约金。
乙方须保证其提供的商品符合中华人民共和国法律、法规。
2.乙 方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如果甲方同意利用,如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
商品的包装之标示应符合中华人民共和国法律、法规等有关标示的说明如产地、原材料、用途、警语、保质期及保质条件、生产日期等规定。
3. 乙方因产品包装不符合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。
如甲方无正当理由逾期付款,在乙方提供有效证据的前提下,由甲方按逾期金额,按银行同期贷款利率向乙方承担逾期付款的利息损失。
4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部 分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
如乙方违反本合同的约定,甲方有权中止本合同中约定的应向乙方支付的全部货款,直到双方就解决乙方违约事由达成协议或由法院判决后,甲方再按协议或法院判决书支付货款。
签定日期: 年 月 日
大米采购合同模板【篇3】
2022采购大米的热门合同样书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。采购大米的热门合同样书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022采购大米的热门合同样书正文内容
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、互惠、互利、共同发展的原则,就大米购销事宜达成如下协议:
一、合同期限自________年____月____日起至________年____月2____日止;
二、产品名称:品种和数量、单价、规格、型号
1、产品名称:大米(籼米);
2、品种:九龙山大米
3、单价:暂定4.25元g,以后每季度____市场行情变化而变化。
4、规格型号:5g袋、10g袋、25g袋
5、产品数量:依据实际数量
三、产品的等级、质量、标准和检验方法
产品的等级:一级,保证袋装大米符合国家标准gb1354-;如果是农户供应的散装大米,保证大米无农药、无污染、优质、安全、卫生。
四、产品送货标准
甲方提供小样品两份,每袋5g,双方认可后签字封存,双方各持一份样品,乙方凭样品收货。
五、结算方式:
甲方货物经乙方管理人员验收、安全质量合格、数量金额无误后,双方当事人签字确认乙方法人代表签字后以转账或现金方式付款。
六、包装形式:编织袋,5g袋、10g袋、25g袋
七、交货地点:开县黄桷树超市
八、交货时间:双方约定时间送货;
九、运输方式:甲方用专用安全卫生运输车送货至乙方指定地点;
十、违约责任:
甲乙双方任何一方违约,违约方应赔偿另一方因违约造成的一切经济损失。
十
一、甲、乙双方从签字之日起生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
消防材料采购合同范本word版
在当前这个经济快速发展的社会里,人们对合同已经不再感到陌生,签订合同是每一次合作前的必要准备。拟定合同的标准和要求有哪些?以下内容是小编特地整理的“消防材料采购合同范本word版”,请继续阅读本文相关内容!
请看下面的编辑为您整理的“消防材料采购合同范本word版”相关的完整数据。随着法律意识正在不断的弘扬,合同是现在必不可少的一个东西,它对我们有很大的帮助。具有法律效应的合同才有签订的价值。本网站所述资料仅供参考请自行核实信息!
需方:
供方:
双方本着平等互利、友好协商的原则,经充分协商,订立本采购合同。合同文件:《拟采产品报价表》是构成本合同不可分割的部分。
一、质量保证
1、乙方应按照规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供新产品。
2、在质保期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责修理和更换零部件。不属于货物本身质量问题的故障及人为破损,乙方概不负责。
3、在使用过程中因质量问题出现的安全事故由乙方负责处理。(仅限于质保期内)
4、乙方提供的消防器材必须有检验报告。
二、货物包装、发货及运输
1、乙方在货物运发前及到达甲方收货地点的`时间距离内,应保证货物安全运输。到达甲方接收地点给予签收后,一切防潮、防锈和破损装卸与乙方无关,乙方只负责安装,安装验收完毕后,甲方在合同注明验收完毕,乙方只在质保期内负责三包。
2、使用说明书、质量检测证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点,运输费用由乙方承担。
4、货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。货物签收后,即与乙方无关,甲方负责。
三、验收
1、乙方交货应按出厂规定及标准检验方法,对产品做出全面检测并附合格证及检验报告等,然后在合同内由甲方注明检验合格,作为甲方验收和使用的依据,有关质量、规格、性能的检验即视为最终验收。
2、甲方对乙方所提供的货物依照规定的技术、规格、要求和国家有关标准进行现场验收,性能、质量达到要求的给予签收,验收不合格的不予签收。
3、甲方应在货到指定的地点之日起1个工作日内验收完毕。验收时乙方必须在现场。
4、本次采购货物的质保期为:1年(自验收调试合格之日起计算)。
四、交货日期及交货方式。
1、自《购销合同》生效之日起10日内交货。
2、交货地点:
五、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物,甲方向乙方偿付货物价款总值千分之十的违约金。
2、甲方逾期支付货款的,甲方向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。
3、乙方所交付的产品品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的,乙方向甲方偿付货物总额的百分之十的违约金并按甲方要求退货、换货或者维修。
4、乙方不能按时交货,乙方向甲方支付货款总额千分之十的违约金。
5、乙方逾期交货,乙方向甲方每日偿付货款总额千分之五的违约金。
6、在质保期内,因乙方提供的消防器材存在质量问题导致影响消防功能而产生的损失,乙方应当承担相应责任,其中包括因此产生诉讼而引发的律师费用等间接损失。
7、在签收货物过程中因货物的质量问题发生争议,由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定,该鉴定结论是最终决定,供需双方应当接受。
8、乙方配合甲方办理一系列消防验收工作。
六、不可抗力事件处理。
1、在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行其延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后,应即时通知对方。
3、不可抗力事件发生后一周内,双方应通过友好协商确定时间并继续履行合同。
七、纠纷解决:
甲乙双方因不能执行本合同所产生的任何争议,将提交甲方所在地人民法院裁决。
八、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,经双方授权代表签字并加盖公章、法人章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
建材合作合同范本(精选10篇)
在人民愈发重视法律的社会中,我们开始学着用合同来保护自己。签订合同时一定要留意合同内容的内容是否合法,在拟定合同时有什么不能忽视的重点吗?敬请您留心阅读本文。
建材合作合同范本【篇1】
甲方,代表,地址,电话,乙方,代表,地址,电话,风险提示,合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 经甲乙双方友好协商,本着优势与资源互补和合作原则,甲乙双方形成企业联盟合作关系,双方同意签订如下合作协议,一、甲方责任风险提示,应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示,因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 乙方按厂家提供产品,甲方提供经营场地并组织各县市服装市场批发商选购乙方产品。往返货品运费、经营场地使用费、水电费、仓储费及乙方委派的导购员工资(______元月人)及食宿费等相关费用由甲方承担,乙方不承担任何费用,乙方提供的产品展销由甲方统一收款、统一管理,产品出售后按销售额交______%劳务费给甲方,每月结算货款。二、乙方责任乙方提供的产品,必须符合当地市场需求和满足市场,乙方货到后,甲方按厂价金额借______%货款给乙方,便于乙方运作,借款期限为______个月,前______个月免息,后______个月按银行贷款利息结算,乙方如不按期还款,从第______个月起每月按借款金额______%给付利息给甲方,乙方产品出售后,先归还甲方借款,余下货款扣除______%劳务费后付给乙方。三、产品发回乙方第一次、第二次提供的产品,如对市场不畅销的,由乙方导购员将货品发回给乙方另行处理,运费由甲方承担,第三次运费由乙方承担。畅销的产品由乙方导购员及时告知乙方,由乙方扩大生产继续发货,运费由甲方承担。四、加盟方式与条件1、乙方有研发设计能力、生产能力、经营场地、正常经营,加入______服装企业集团市场联盟,服从甲方指定地点按厂价展销产品或商务考察,如乙方不按本条款执行,要承担______万元违约金给甲方。2、乙方在甲方指定市场经营中,如出现资金困难,需向银行贷款______万元以下生产资金,经甲方审核同意后,XX公司为乙方担保贷款,但乙方必须提供______名担保人向甲方签字为乙方担保,乙方必须按期归还本金及贷款利息。4、乙方加入______服装企业集团市场联盟成为理事会理事,遵守联盟章程,享受联盟会员优惠政策,资源共享、效益分享。五、违约责任风险提示,合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 本协议双方共同遵守,一方违约要赔偿守约方的经济损失。六、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。七、其他1、本协议一式______份,甲乙双方各持______份,具有同等法律效力。2、未尽事宜,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。甲方(签章),代表人(签字),________年____月____日乙方(签章),代表人(签字),________年____月____日
建材合作合同范本【篇2】
食品销售公司销售业务操作规范为规范管理、加强控制,特制定本销售业务操作规范,本公司各级销售人员必须严格遵照执行。
一、业务基本流程资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。
3、操作规范资金回笼:
论客户采取何种回款方式,资金必须到达公司帐户后方能报站发货。
应尽量建议客户通过*工商银行回款,以加快资金进帐速度。
3.户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。
拿到客户汇票应仔细检查以下项目必须有两联,且为第、3联;应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨,否则须退回重盖;大小写金额应一致,缺一不可,否则须退回重办;出票期应正确且不能超过一个月,否则须重办;收款人全称和帐号必须正确,否则须重办;汇票大写金额前不能有xxx现金xxx两字,否则不能入公司帐,须重办;城市商业银行汇票收款人台头需开xxx杭州____保健食品有限公司销售公司xxx全称,不能少xxx销售公司xxx;汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码,否则需要银行通过电报更正;若客户借用他人帐户向公司汇款,应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章,与汇票一同寄回,否则须重办。
汇票一律用特快专递寄回公司。
一旦发生退票,内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办,客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。报站
站前应查询客户的可用资金,没有资金不能报站。
站前应查询所报产品是否紧缺,紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站,以免影响销售。
3.报站单应经客户签字或盖章确认,报站单上以下信息必须正确无误;品种、规格、数量、是否拼车货运方式(铁路还是公路)、发运时间;铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货);配送或促销品的品种和数量。
报站后无正当原因不允许更改。
产品不允许自提,特殊情况经批准后执行。
铁路发货客户每月发货量超过一个车皮,须报车皮发货,不得分批报集装箱。
增加或修改送货地址或提货客户,需出具盖有公章的书面凭证,经批准执行。
公路到站客户:要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料,促销品等,而且需签字盖章。否则出现问题,我方概不负责。货物短少的处理
客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少,应立即要求铁路部门出具记录,客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出),内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款,同时向保险公司理赔。
短少货物数量超出20箱时,客户经理必须到站清点确认,并通知杭州销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。
3.客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少,应立即通知客户经理,客户经理应尽快到站清点确认,并通知销售公司办公室,待公司派人核实后按公司处理意见执行。开户、终止及变更客户资料:
开户新开户必须上报开户原因及市场情况,经公司核实批准后实施;同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份),禁止商业贿赂的协议(3份),开户登记表(省级经理签字),营业执照副本复印件,全年计划表,合同评审表。营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的,需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。协议加盖公章或合同章,所盖章与营业执照,合同抬头相符,签名与营业执照上的负责人相符。开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货,若实行出厂价的需提供相关说明。
终止业务若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准,其他原因要申报公司批准;中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤,否则发生问题由客户经理和省级经理负责。
3.客户资料更改更改抬头,需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行;更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核;更改帐号,税号等其它内容必须发更改函方可更改。联销体客户因实际需要有第期分为每月一次或二次。一次为每月30日,二次为每月15日和30日。
返息返息按资金回笼截至日保证金余额计算。返息额每月结算一次,次月10日前务必结算到位转入客户帐户,并将结算清单发给客户。承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据,5日前抵达我公司。若客户开具非正式税务收据,我公司按代扣
%所得税后付给客户。若客户不开任何收据的,我公司直接在发货发票中折扣,并开具返息通知单给客户。
3.转帐客户之间转帐要有转出单位的许可证明,转入单位的收据,分管客户经理确认。客户退款一般在终止业务往来的次月办理,需客户提供:终止业务往来申请清帐退款的证明,正规收款收据,客户经理的签字认可。退款抬头要与我公司开户抬头一致。退款不得汇入个人储蓄帐号。相关业务
按照公司要求,做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册,公司将予以重罚。
公司的有关销售政策,要及时传达到规定的级别范围。
3.内勤每天将有关当日资金回收,报站、实发、可用资金,报站未发,销售日报表,移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。
每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息,可向办事处查询。
建材合作合同范本【篇3】
甲方:__________________装饰工程有限公司
乙方:____________________________________
根据《xxx经济合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,本着互利互惠、共同发展的原则,经过友好协商,就合作_________样板房装饰工程的项目进行的相关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
工程地点:_________A栋804室、C栋802室、C栋604室。
工程内容以甲方批准。
工程承包方式:
甲方负责设计、施工,与开发商的协议签定。
乙方可以为样板房提供主材,主材可以作为出资费用(须成本价),计入成本核算,如不够,另行补费。
恒森阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到____年___月___日。
第三条利润分配
利润定义:卖掉样板房后所产生的利润。
分配方式:甲乙双方按利润各按25%分成。(因有四家合作,所以每家按25%分成)
第四条免责
如因第三方原因或不可抗拒因素,导致项目终止,甲乙双方不负法律责任,经济责任各承担25%。
第五条违约责任
本协议生效后甲乙双方应严格履行协议所规定的各项条款,任一方不得擅自变更或解除协议,否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
因一方原因,造成协议无法继续履行时,应及时通知对方,协商协议终止,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
因协议双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规,受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条工程价款支付方式
工程验收合格后,开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
本样板房成本价:
(1)A栋804室以万元作为本工程的成本价;
(2)C栋802室以万元作为本工程的成本价;
(3)C栋604室以万元作为本工程的成本价;
在此期间:
(1)若开发商将样板房售出,开发商按工程协议价支付款项;
(2)若售出价格高于协议价格,开发商按实际售出价格支付款项;
(3)若开发商未售出或售出价格低于约定成本价,则开发商按约定成本价支付款项。
(4)甲乙双方在样板房未售出期间,享有向开发商优先购买权,享受开发商优惠价格,优惠价格为___________________元,购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条透明化
具体合作项目进行期间,所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条附则
本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲、乙双方直接签定协议的,本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,协议履行完成后自动终止。
本协议双方共同遵守,未尽事宜经双方协商解决,协商不成,双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
甲方:_________________装饰工程有限公司
乙方:________________________________
____年___月___日
建材合作合同范本【篇4】
甲方:
乙方:
名称:
经营场所:
出资额:40万
类型:个体商户
一、经营范围:水泥批发零售(经营范围涉及国家法律法规专项管理定的从其规定)
二、合伙期限。
合伙期限 5年,自工商部门核发营业执照之日起开始计算。如果需要延长期限的,在期满前六个月办理有关手续。
三、出资金额、方式、期限
(一)甲方出资人民币 20 万元,大写 贰拾万元整 ,占总投资额的50 %;乙方出资人民币 20万元,大写贰拾万元整 ,占总投资额的 50%;
(二)双方以现金方式出资,于20 年__月__ 日以前交齐。
(三)本合伙人出资共计人民币__ 40万元,大写 肆拾万元整 。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
四、盈余分配与债务承担
合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
(一)盈余分配:合伙人投资成本全部回收以前,各合伙人依照出资比例对合伙人利润进行分配;合伙人投资的成本全部回收以后,合伙人的利润由各合伙人平均分配,即各合伙人各自享有二分之一的利润分配额。
(二)债务承担:合伙债务先以合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以投资比例为依据,按比例承担。
五、其他
(一) 经协商一致,合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准;
(二)本合同一式两份,合伙人各执一份,自签字之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年月日 年月日
建材合作合同范本【篇5】
甲方,
地址,
电话,
乙方,
地址,
电话,
甲方因装修房屋的需要,委托乙方进行室内装修设计工作,经双方协商一致,签订本合作协议。
第一条,工程项目
1、房屋地址,______________。
2、建筑面积,_______平方米。
3、设计范围,_____________。
第二条,设计_____及支付方法
1、经甲乙双方商定设计_____为_______元/平方米(建筑面积),测量后估算__________元,金额大写______元。效果图按______元/张计算。
2、付款方式
甲乙双方采用以下付款方式,
(1)量房前甲方无需支付预付款。
(2)乙方的平面方案经甲方确认后,甲方需支付设计费总额的______%,即_______元。
(3)乙方需在约定时限内为甲方制作完成_____施工图,经过双方交流修改,甲方支付设计费总额的_______%,即_______元,可接受_____设计图纸。
第三条,设计内容及完成日期的约定
1、乙方提供的平面设计图。
2、平立面图包括,
(1)原房型图
(2)墙体改造图
(3)平面家具布置图
(4)天花图
(5)立面图
(6)节点详图
(7)水电图
3、乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在_______个工作日内完成_____施工图。
4、工程施工过程中,乙方进行跟踪服务与指导,包括施工交底、现场视察,以及_______市内的主材选择与陪购等。
第四条,双方责任
1、甲方责任
(1)甲方按约定的时间和金额支付给乙方设计费。
(2)在工程施工过程中,甲方如需乙方陪购主材或挑选家具等工作,需提前二天预约,以便乙方安排时间。
2、乙方责任
(1)乙方如期向甲方交付本协议规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
(2)乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改。
(3)乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图。
第五条,协议生效、中止与结束
1、本协议需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本协议生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
2、因甲方原因要求中途停止设计工作的,则乙方不退还甲方已付款,并结束本协议关系。
3、本协议以甲方按本协议规定付清全部设计费,乙方向甲方提供本协议中规定的全部工程设计文件、并完成工程施工进行中的跟踪服务之日起,结束本协议关系。
第六条,违约责任
1、甲方在乙方提供有关设计图纸后,未在协议规定的期限内支付设计费,或乙方无特殊情况延迟交付图纸,均应视为违反协议约定。按每日_______元予以处罚。
2、协议生效后,甲、乙方无故要求终止或解除协议时,应以双倍定金赔偿无过错方(不可抗力除外)。
第七条,其他
1、本协议未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本协议附件执行。
2、本协议经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
3、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。
4、协议期限从______年______月______日起至______年______月______日止。
甲方(签字),
______年______月______日
乙方(签字),
______年______月______日
建材合作合同范本【篇6】
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
甲方因工程需要,决定由乙方建材公司供给建筑材料,甲、乙双方本着平等、自愿的原则,根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定,经过充分协商,达成如下协议:
1、甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料,供货量初步商定,钢材_______吨,折款为_______万元,如果由于其他原因致使供货量不足量,按照实际的供应材料款额计算。
2、合作时间:从______年______月______日起至工程完工之日。
1、乙方供给甲方的建筑材料,材料质量需按建筑材料质量标准执行,以现场所进的材料进行检验,并附有原产品检测报告及合格证,抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。
2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量,承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任,以及赔偿甲方所有的损失。
1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点,费用由乙方自行承担。
2、乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工,如有交货延误,应承当由此给甲方带来的一切损失。
3、甲方验收货物后,应向乙方开具收料单。
4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。
1、货款支付方式为人民币结算。
2、自甲方接到货物并验收合格后,______个月内乙方根据当月实际供料的数量,凭甲方所出具的收料单开出发票,甲方在_______个月内将货款一次性付清。
1、乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求,否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任,并向甲方支付货物总价款的______%的违约金。
2、如任何一方不履行本协议,违约一方应当向对方支付货物总价款的______%的违约金,并应赔偿对方的经济损失。
双方对在本协议下知悉的另一方的任何商业秘密及建材销售价格等均负有保密义务,任何一方在任何时候均不得向第三方披露另一方的商业秘密,非经另一方书面许可不得向任何第三方泄露。任何一方违反本条规定的,应全额赔偿另一方因此遭受的全部直接和间接损失。
本协议在履行过程中如发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成可以向______方所在地人民法院提起诉讼。
1、本协议自双方当事人签字之日起生效。
2、本协议一式_______份,双方当事人各执_______份。
3、未尽事宜及双方发生纠纷,双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
建材合作合同范本【篇7】
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,经双方协商一致,签订本协议。
(1)工程户型:_______房_______厅_______卫_______厨。
(2)工程内容及做法:按照甲方图纸进行施工。
(3)工程承包方式:全包,包括建材等材料的供应。
(4)工程期限____天。
(5)协议价款:本协议工程造价为:________元。
甲方装饰装修的住房应合法拥有或经所有权人同意。
(1)开工_______日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
(2)提供施工期间的水源、电源。
(3)负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
(4)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(5)负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
(1)施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本协议工程。
(2)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。
(3)遵守物业管理部门的各项规章制度。
(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
(5)供应施工所需建材家装品。
双方约定按以下方式支付工程款:
(1)第一次:协议签订后_______日内支付_______%。
(2)第二次:装修建材进场后_______日内支付_______%。
(3)第三次:木工、油漆工进场后_______日内支付_______%。
(4)第四次:竣工验收后_______日支付内_______%。
(1)工程竣工后,乙方应通知甲方在_______日内组织验收。验收通过的,办理验收移交手续,并由甲方按照约定付清全部价款。
(2)本工程自竣工验收合格之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为_______年。
(1)一方当事人未按约定履行协议义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。
(2)协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。
(3)乙方供应的建材家装材料有质量问题的,乙方应承担赔偿责任和违约责任,并义务为甲方修护。
协议有效期内,若双方发生任何争议,应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
(1)本协议经双方签字(盖章)后生效。
(2)本协议一式_______份,甲乙双方各执行_______份。
(3)本协议如有未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
建材合作合同范本【篇8】
甲方(合作方):__________
乙方(合作方):__________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就建材店合作事宜达成如下协议:
第一条 合作内容
1.1 合作期限为:__________年,自__________年______月______日至__________年______月______日止。
1.2 合作内容:
(1)合作双方共同开设一家建材店,经营建材产品,销售给当地的居民和商家。
(2)合作双方共同制定销售策略,制定价格体系,共同管理店铺。
(3)合作双方共同协商,共同解决合作中遇到的问题。
第二条 合作方式
2.1 合作方式为:双方共同出资,共同经营,共同管理。
2.2 合作双方共同出资,甲方出资金,乙方出人才。
2.3 合作双方共同经营,共同管理,甲方提供店铺场地,乙方提供技术支持。
第三条 合作收益
3.1 合作双方的收益按照__________的比例分配。
3.2 合作双方的收益按照__________的比例分配。
3.3 合作双方的收益按照__________的比例分配。
第四条 合作风险
4.1 合作双方的风险按照__________的比例承担。
4.2 合作双方的风险按照__________的比例承担。
4.3 合作双方的风险按照__________的比例承担。
第五条 合作纠纷
5.1 如果出现合作中纠纷,双方协商解决。
5.2 如果出现合作中纠纷,双方协商不成,可以向当地法院提起诉讼。
第六条 其他约定
6.1 合作双方应当遵守《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,在合作中互相尊重,互相信任,互相支持,互相帮助。
6.2 合作双方应当遵守本协议中的各项条款,如有违反,应当承担相应的法律责任。
第七条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
签字:__________ 签字:__________
日期:__________年______月______日 日期:__________年______月______日
建材合作合同范本【篇9】
卖方:________
买方:________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,行政法规的'规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条建材名称、品牌、规格型号、数量、价格见下表:
名称:________
品牌:________
规格型号:________
数量:________
价格:________
第二条质量标准:产品质量标准按国家标准执行。
第三条交货:交货方式为(卖方送货、买方取货)
交货时间:______年____月____日
交货地点:甲方指定地点,但不得超出________区域范围。
第四条验收:对于建材产品的规格型号、内部数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后10日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条付款方式及时间:
经甲、乙双方友好协商决定,在合同签订后,由乙方将货款预付金额¥______元(大写:________元整)给甲方,剩余货款于货验收合格后,余款¥______元(大写:________元整)一次性转入对方指定账户。
第六条违约责任:
(一)卖方违约责任:
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货、或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款10%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。
(二)买方违约责任:
1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款10%的违约金;
2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。
第七条争议解决方式:
本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解,申诉解决不成的,可向甲、乙任何一方所在地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项:
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
第十条本合同未尽事项,双方可协商签定补充协议。
第十一条本合同一式俩份,甲、乙双方签字生效。
甲方(签章):______________
乙方(签章):________________
日期:______年____月____日
建材合作合同范本【篇10】
建材店合作合同协议书
一、 合作背景
为了进一步拓展市场,并提供更好的产品和服务给消费者,甲方与乙方决定合作,共同经营建材店,达成以下合作协议。
二、 合作主体
甲方:(甲方全称)
法定代表人:
地址:
电话:
乙方:(乙方全称)
法定代表人:
地址:
电话:
三、合作内容
1.甲方和乙方共同投资和经营建材店。具体事项包括但不限于建材选购、库存管理、价格制定、市场推广等。
2.甲方和乙方应建立健全的管理制度,确保建材店正常运营。双方需共同制定并执行包括但不限于货品采购计划、销售目标、营销策略等相关规定。
3.乙方应负责店面管理和日常经营。甲方有权对乙方的经营管理情况进行监督和检查,并提供必要的支持和帮助。
4.乙方应尽力推广甲方品牌,提高品牌知名度和竞争力,同时顾及甲方的形象和声誉。
5.甲方负责为乙方提供合格的建材产品,并确保供货及时、价格合理,同时提供必要的技术支持和售后服务。
四、合作期限
本合作协议自双方签字或盖章之日起生效,有效期为三年。合作期限届满前,双方可根据实际情况协商续签合作协议。
五、权益分配
1.合作期间,甲方与乙方所投资的资金占比,决定双方在利润分配方面的比例。甲方所占比例为70%,乙方所占比例为30%。
2.双方共同承担合作期间的亏损,按照各自所占比例分摊。同时,双方共享合作过程中的利润。
3.因提前解除或终止合作协议,导致损失和责任的承担,由违约方全额承担。
六、违约责任
1.甲方违反合作协议规定,未按时提供合格的建材产品或未履行其他合作义务的,应赔偿乙方的相关损失,并支付相应的违约金。
2.乙方违反合作协议规定,未按时支付货款或未履行其他合作义务的,应赔偿甲方的相关损失,并支付相应的违约金。
七、保密条款
1.双方应对本合作协议内容及履行过程中知悉的商业信息和商业秘密严格保密,不得泄露,未经另一方许可不得向第三方披露。
2.一方违反保密条款给另一方造成经济损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决
本合作协议的签署、效力、解释和履行均适用中华人民共和国的法律。双方如发生争议,应本着友好协商、互利互惠的原则解决,协商不成,可向合同争议解决机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、其他条款
1. 本合作协议未尽事宜,双方可根据需要书面协商,签署补充协议。
2. 本合作协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
签字/盖章: 签字/盖章:
日期: 日期: